О претензионной работе

1. В августе 2012 года администрация Южского муниципального района обратилась в арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением о признании незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя Советского РОСП г.Казани З., выразившееся в несвоевременном исполнении исполнительного листа, выданного арбитражным судом Ивановской области в отношении должника ООО «Авангард ПрофСтрой», в рамках исполнительного производства. Решением арбитражного суда Республики Татарстан от 18.09.2012 года заявление администрации удовлетворено в части признания бездействия судебного пристава незаконным.

2. 19 июля 2010 года, по результатам торгов, между администрацией Южского муниципального района и ООО «Теплотэкс» был заключен муниципальный инвестиционный контракт, предметом которого являлось выполнение комплекса услуг, включая соинвестирование Южского муниципального района Ивановской области, в рамках строительства блочно-модульных автоматизированных котельных № 1, № 2, № 3, ГРП, газопровод среднего давления, расположенных в с. Талицы Южского района Ивановской области

Согласно условиям контракта сроком начала выполнения работ было определено 20 июля 2010 года, а сроком окончания выполнения работ - 23 ноября 2010 года. Однако к указанному сроку работы подрядчиком выполнены не были.

Нарушение ООО «Теплотэкс» срока выполнения работ явилось основанием для обращения администрации Южского муниципального района в Арбитражный суд Ивановской области с исковым заявлением о расторжении контракта и взыскании денежных средств.

В ходе судебного разбирательства администрацией Южского муниципального района, с учетом предложения Арбитражного суда Ивановской области, было принято решение о заключении мирового соглашения, которое утверждёно определением Арбитражного суда Ивановской области.

Согласно заключенного мирового соглашения ООО «Теплотэкс» обязалось закончить строительные работы 01 июня 2011 года. В случае нарушения срока завершения строительных работ, установленного мировым соглашением, ООО «Теплотэкс» обязывалось уплатить администрации неустойку за период с 20 ноября 2010 года по 22 марта 2011 года, в размере 2349143 рубля 83 копейки.

Строительные работы 01 июня 2011 года ООО «Теплотэкс» завершены не были, и 01.07.2011 г. Арбитражным судом Ивановской области был выдан исполнительный лист, который направлен администрацией Южского муниципального района для принудительного исполнения в Ленинский РОСП г. Иваново.

25.07.2011 г. судебным приставом-исполнителем Ленинского РОСП было вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства.

В настоящее время исполнительное производство продолжается.

В январе 2012 года Администрация Южского муниципального района вновь обратилась в Арбитражный суд Ивановской области с исковым заявлением к ООО «Теплотэкс» о взыскании неустойки по муниципальному инвестиционному контракту от 19 июля 2010 года, за повторное нарушение сроков окончания работ по контракту.

17.05.2012 г. Арбитражный суд Ивановской области принял решение о взыскании с ООО «Теплотэкс» в пользу Администрации Южского муниципального района 2 808 948 рублей 42 копейки договорной неустойки. На данное решение ООО «Теплотэкс» была подана апелляционная жалоба во Второй арбитражный апелляционный суд (г. Киров), в которой общество просило указанное решение Арбитражного суда Ивановской области отменить.

20.08.2012 г. постановлением Второго арбитражного апелляционного суда решение Арбитражного суда Ивановской области от 17.05.2012 г. оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ООО «Теплотэкс» без удовлетворения.

Таким образом, решение Арбитражного суда Ивановской области от 17.05.2012 г. вступило в законную силу.

После получения исполнительного листа он, в целях исполнения данного решения суда, будет направлен администрацией Южского муниципального района в Ленинский РОСП г. Иваново.

Общая сумма неустойки ко взысканию с ООО «Теплотэкс» составляет пять миллионов сто пятьдесят восемь тысяч девяносто два рубля 25 копеек, которые должны быть перечислены подрядчиком в бюджет Южского муниципального района.

          3. По заявлению администрации Южского муниципального района Высшим арбитражным судом отменено решение Арбитражного суда о взыскании с администрации суммы выпадающих доходов от предоставления услуг водоснабжения за 2008 год ООО «Объединённые водоканализационные и тепловые сети». Администрацией Южского муниципального района 04.06.2012 года направлено на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области заявление о пересмотре решения Арбитражного суда Ивановской области от 20.05.2011 года по исковому заявлению ООО «Объединённые водоканализационные и тепловые сети» о возмещении выпадающих доходов, по новым обстоятельствам. Определением от 21 августа 2012 года судебное разбирательство отложено на 09.10.2012 года.